退房协议书
现如今，用到协议的地方越来越多，协议对双方的事务履行起到积极作用。相信很多朋友都对拟协议感到非常苦恼吧，以下是小编帮大家整理的退房协议书，希望能够帮助到大家。
退房协议书1
甲方：
乙方：
20xx年 月 日甲方与乙方签订《商品房买卖合同》（编号：）约定：甲方购买乙方位于路 号小区号住宅楼第幢单元层号房，总价款 元，甲方支付购房款元，现因乙方要求退房并解除双方签订的《商品房买卖合同》，甲方同意，甲乙双方现就退房及解除合同的相关事宜，达成如下协议：
一、自本协议签订之日起，乙方与甲方签订的编号为： 的《商品房买卖合同》双方自愿解除，本合同不再履行。
二、甲方于本协议签订之日将《商品房买卖合同》及购房税务收据等原件交给乙方，甲方所购房屋（未装修、未使用），任由乙方另行出卖，甲方不得以任何方式或理由向乙方主张
任何权益。
三、甲方向贷款银行办理提前还款手续，银行同意后甲方尚未归还的按揭贷款本金共计元，由乙方在日内与银行一次性结清。甲方5日内到房产交易部门办理完所购房产的抵押登记和预告登记解除手续。
四、甲方提供退房申请、购房人、共有人身份证复印证等材料，并积极配合乙方到有关部门签署办理《商品房买卖合同》撤销合同审批备案手续、作废合同备案手续、撤销预告登记审批备案等各种手续和退款证明材料。
五、乙方在办理完房产抵押登记解除手续、《商品房买卖合同》撤销合同所需的`全部审批备案手续、证明材料次日，乙方将扣除本协议第三项已代甲方归还的贷款本金后剩余的甲方已付购房款元及经济补偿金元一次性支付给甲方。
六、本次协商处理为一次性处理，本协议签订后，甲乙双方再无任何纠葛。
七、本协议经甲、乙双方签字、盖章生效。
甲方（签字）： 乙方（盖章）：
签约日期： 年月日
退房协议书2
_________________ 公司：
本人与_______年_____月_____日与贵公司签订了一份商品房买卖合同，合同号/所购房号为_________________。(基本情况及原因 ) 依照合同规定，本人要求解除此商品房买卖合同，请贵司依照合同尽快办理相关事宜。
本申明一式两份，双方各执一份，经双方签字后具同等法律效力。
业主签名： ___________ 公司签收：
日 期：
日 期：
退房协议书3
甲 方：xxxx房地产开发有限责任公司
注册地址：xxx
联系电话：xxx
乙 方：
身份证号：
地 址：
联系电话：
乙方于xxx年xx月xx日购买xx市xx区xxx小区xx号楼xx单元xx室，该商品房建筑面积为xx平方。
由于xxxxxx乙方提出退房，经甲乙双方协商，达成如下协议：
1、自本协议签订之日起xx日内，乙方须到当地公积金中心申请办理还款，在乙方贷款额还清后，甲方退还乙方90%的房款，剩余10%房款在乙方注销手续办理结束后退还给乙方。
2、在乙方贷款还清后，甲方向xxx市房地产管理局申请办理相关注销手续。在办理上述手续时，乙方须积极给予配合。若因乙方故意拖延或不及时提供相关材料，造成甲方损失，甲方直接扣除乙方剩余10%的房款。
以上协议一式两份，甲乙双方各执一份。
以上协议双方签字有效。
甲方： 乙方：
x年x月x日x年x月x日
退房协议书4
出卖人：_________________________________
买受人：
_________________________________
根据《中华人民共
和国合同法》及预售商品房退房若干规定，经双方协商达成如下协议：因
__________________________原因要求退房，该房屋座落于__________________________，
建筑面积_______________平方米，商品房预售许可证为 （ ）市房预准字第（ ）号，
于____年____月____日签订的商品房买卖合同（合同编号_______________），并于______年
_____月_______日经宜兴市房屋产权监理中心登记备案，备案号________________________。
出卖人（公章）： 买受人：
法定代表人：（签字、私章）委托代理人：
签订日期：_______年______月_______日
退房协议书5
甲方（出租方）：
乙方（承租方）：
甲、乙双方就年 月 日共同签订的《房屋租赁合同》（下称合同）的解除相关事宜，约定如下，以资遵守。
1、甲、乙双方友好协商，一致同意解除合同。
2、甲、乙双方共同确认以下事实：
（1）、甲方已收取乙方自___年___月___日至___年___月___日期间的'租金共计人民币___元（大写：___）；收取乙方履约保证金人民币___元 （大写：___ ）；
（2）、乙方经甲方允许，已实际对承租房屋进行了装饰、 装修和改造，并支出费用人民币___元（大写：___）；
（3）、乙方承租后为承租房屋添置了_________等物品，价值人民币___ 元（大写：___ ）；
（4）、甲方已代收乙方缴纳的水电、 煤气等费用人民币___元 （大写：___ ）。至本协议签订之日起，乙方尚欠水、电费用___ 元。
3、乙方装饰、装修及改造费用与欠付甲方租金、欠缴水、电费相互折抵（或折抵后甲方/乙方须向对方另外给付人民币___元）。
4、合同解除后，乙方的可移动物品归属乙方；租赁 房屋内固定物及装修部分归属甲方。
5、乙方应于本协议签订之日起___日内迁出租赁房屋。乙方按约迁出租赁房屋后___日内，甲方应全额返还乙方履约保证金人民币___元（大写：___）并以银行转帐方式支付给乙方。
乙方帐号见合同。
6、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，同具法律效力。
甲方：
乙方：
日期：
退房协议书6
甲方：
乙方：
因乙方身体原因病重需大量资金治疗，考虑到家庭经济上的困难，经夫妻双方协商，特申请将购买的.房屋退回甲方，经甲乙双方友好协商，达成以下协议：
1、甲方收回乙方现有住宅（______），经协商总价为______元，其中包含：房款______元；_________．
2、双方签订协议之日，甲方向乙方支付预付款（______万元），（乙方同时将房款、维修基金、抵押、担保费等原缴费收据提供给甲方）_________．
3、乙方自合同签订之日起保护房屋内装修保持原样，并在______月内搬离现有房屋；_________.
4、任何一方因人为因素造成合同延误，由违约方承担全部违约责任（不可抗力与政策调整情况除外）。
5、为保护利益双方，签订协议后由______市公证处进行合同公证。本协议一式三份，甲、乙双方各持一份，公证处留存一份。_________．
6、自本协议签订之日起，甲方不再办理乙方的住宿费用报销事宜。
7、双方均不再提出本协议外的其它主张及有损各方形象的其他事宜，如出现承担相关法律责任。
备注：后附无法搬运的家具清夫妻结婚证、身份证病例证明等复印件
甲方：
乙方：
签字（盖章）： 签字（盖章）：
日期 ：日期：
退房协议书7
甲方：
乙方：
因乙方身体原因病重需大量资金治疗，考虑到家庭经济上的困难，经夫妻双方协商，特申请将购买的 房屋退回甲方，经甲乙双方友好协商，达成以下协议：
1、 甲方收回乙方现有住宅（ ），经协商总价为 元，
其中包含：
房款 元;（附缴费依据）
装修款： 元（含房屋内所有硬装、灯具、窗帘等） 无法搬运的家具： 元（附清单）; 维修基金： 元;（附缴费依据） 抵押： 元;（附缴费依据） 担保费： 元;（附缴费依据）利息款： 元;（附缴费依据）
2、双方签订协议之日，甲方向乙方支付预付款（￥ 万元），（乙方同时将房款、维修基金、抵押、担保费等原缴费收据提供给甲方）乙方在收到首笔款项后，配合甲方开始办理相关银行、房管局解除抵押手续;此后，甲乙双方及时到房管部门办理备案解除及维修基金的`退回事宜。乙方向甲方提供相关病例报告等，以方便甲方办理相关解除备案事宜。双方在办理过程中必须提供真实有效的材料，乙方要及时配合甲方办理退房手续。
3、乙方自合同签订之日起保护房屋内装修保持原样，并在 3 月内搬离现有房屋;乙方按照甲方要求开具装修及家具家电费发票 元，乙方搬离房屋三日内甲方将剩余款项一次性付给乙方共 万元;付款的同时，甲方将按房屋内原装修情况及无法搬运的家具清单验收，交接完双方确认，乙方将房屋钥匙交给甲方，房屋所有权归甲方所有。
4、任何一方因人为因素造成合同延误，由违约方承担全部违约责任（不可抗力与政策调整情况除外）。
5、为保护利益双方，签订协议后由潍坊市公证处进行合同公证。本协议一式三份，甲、乙双方各持一份，公证处留存一份。双方签字确认后生效。此房屋乙方是否存有债务问题，如有乙方保证在退房前解决完成，本协议签订前乙方遗留的所有欠款及债务问题由乙方自行承担，与甲方无关。
6、自本协议签订之日起，甲方不再办理乙方的住宿费用报销事宜。
7、双方均不再提出本协议外的其它主张及有损各方形象的其他事宜，如出现承担相关法律责任。
备注：后附无法搬运的家具清 夫妻结婚证、身份证 病例证明等复印件
甲方： 地产开发有限公司 乙方： 业主
签字（盖章）： 签字（盖章）：
日期： 日期：
退房协议书8
甲方(开发公司)：_____________________________________________
乙方(买 受 人)：_____________________________________________
一、乙方于__________年_____月_____日购买甲方开发的预售商品房：_______________小区_____幢(栋)_____单元 _____层_____号房(下称该房)，建筑面积__________平方米，单价：__________，总价：__________，并网上签订了购房合同，合同备案编号：_________________________。
二、乙方采用的付款方式为(_____)：
1) 一次性付款;
2) 按揭付款，首付款数额为：____________________。
三、该房屋目前的.状况为(_____)：
1)正在施工中;
2)已经竣工但未交付;
3)已交付但未入住使用;
4)现房，尚未办理产权登记;
5)其它：________________________________________。
四、因为如下原因，经过协商双方同意解除购房合同，由甲方协助办理相关撤销合同备案手续：
1)买受人无法办理银行按揭付款手续;
2)其它：
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
五、甲方返还乙方购房款或首付款采用如下方式(_____)：
1)现金并签署收条;
2)现金支票;
3)银行转账。
六、甲、乙双方保证上述内容属实，已无违约纠纷及其它债权、债务关系，如有任何法律责任均由双方承担，与第三方无关。
甲方(盖章)： 乙方(签字)：
__________年_____月_____日
__________年_____月_____日
退房协议书9
出卖人（甲方）：厦门V房地产开发有限公司
买受人（乙方）：柯总，身份证号码：
乙方于20xx年9月29日与甲方就位于***苑室（含1层上楼梯层及地下车库）房屋的买卖签订了《商品房买卖合同》（编号03333），根据福建省厦门市湖里区人民法院民事判决书（20xx）湖民初字第3333号判决确定，双方签订的买卖合同已于20xx年11月11日解除，现双方就合同解除后的退房手续事宜达成如下协议：
一、甲方于本协议签署之日起三日内将伍佰万元人民币的款项直接转入以下账户，以提前清偿乙方按揭购买上述房产的贷款。甲方支付该笔款项系对（20xx）湖民初字第3333号民事判决书的'履行、为甲方退还乙方的购房款的一部分：
户名：柯总
开户行：
账号：
二、在甲方履行本协议第一条所规定的义务后三日内，乙方应积极促成：
1、按揭银行提起注销上述房产按揭抵押登记申请，并经产权登记管理机关依法受理；
2、厦门市湖里区人民法院解除本案中涉案全部房产的查封措施，并经产权登记管理机关依法受理。
三、在***苑室（含1层上楼梯层及地下车库）房屋的按揭抵押登记注销后三日内，乙方协助甲方办理该房产买卖预告登记手续，并促成产权登记管理机关依法受理。
四、退房申请经产权登记管理机关受理当日，甲方按（20xx）湖民初字第3333号民事判决书确定的金额向乙方结清应退还的购房款并支付违约金。
五、乙方逾期履行本协议项下义务的，应根据甲方已付款金额按照银行同期贷款利率向甲方承担违约金；甲方逾期履行本协议项下义务的，应根据应付款金额按照银行同期贷款利率向乙方承担违约金。
六、本协议书一式三份，甲、乙双方各执一份，厦门市房地产交易权籍登记中心一份。
甲方（盖章）： 乙方（签字）：
20xx年月日 20xx年月日
退房协议书10
甲方：
乙方：
甲乙双方经协商，现因 原因，就解除双方于 年 月 日签订的《商品房买卖合同》(编号： ，以下简称合同)的有关事宜，达成如下协议：
①自本协议签订之日起，就乙方购买甲方开发的 小区 号楼房屋所签订的合同终止。
②乙方就在本协议签订当日办理如下事项：
a、向甲方递交退房申请书(如有共同所有人，还需递交共同所有人同意退房的书面同意书)。
b、将其持有的合同正本份，副本全部返还甲方。
c、签署"办理注销合同登记申请"。
③对于乙方所购买房屋已经发生的`合同的印花税、交易费等一切费用由乙方承担。
④甲乙双方同意，乙方已支付的房款全部退还，双方协商互不追究违约责任，不收违约金。
⑤本协议经甲乙双方协商一致，自愿签订。
⑥本协议一式两份，甲乙双方各执一份，经双方签字盖章后生效。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
退房协议书11
甲方(原房主)：_________
乙方(现房主)：_________
_____年______月____日甲方与乙方签订了《____________》，甲方卖给乙方的房产位于_____________________________室。现因乙方未按约定支付购房款，甲方多次催要无果，且乙方目前仍无能力支付的现实情况，双方经多次协商达成一致意见，乙方同意将上述房产退还给甲方。兹就退房及解除上述合同的相关事宜，达成如下协议：
一、自本协议签订之日起，甲方与乙方签订的.上述房产买卖合同双方自愿解除，不再履行。
二、原房产买卖合同签订后因乙方付款违约，导致房产证等未能变更，现于本协议签订之日，原物退还甲方房产证等产权证件及相关票据。
三、乙方支付给甲方的购房首付款按定金处理，以此视为对甲方的经济补偿，双方一次性了解，互不追究。
四、乙方保证上述购房期间未对改套房产进行过任何质押、抵账及它项权、许诺等，而且未拖欠居住期间的物业费、水电暖气、网费等居住费用。如若出现，全部由乙方承担，与甲方无关。
五、本协议双方签字生效。本协议一式_____份，双方各执_____份，说和人_____份。
甲方(公章)：_________________________乙方(公章)：___________________
法定代表人(签字)：_________________法定代表人(签字)：______________
_______________年__________月____日_______________年__________月____日
退房协议书12
甲方：___________房地产开发有限公司
乙方：________________________
因甲方提供之____________花园第四期25B102号楼楼前增设一个公共厕所引起乙方不满。双主经过友好协商达成如下协议：
1、乙方答应将房退回甲方。
2、甲方承诺：
A、甲方承担所有退房费用。
B、甲方退回乙方所有购房费用及供房六期费用共计人民币：壹拾壹万玖仟伍佰柒拾壹元玖角贰分。
甲方代表签名：_______乙方代表签名：_______
___年___月___日___年___月___日
退房协议书13
出卖人：
买受人：
根据《中华人民共和国合同法》及预售商品房退房若干规定，经双方协商达成如下协议：
因 原因要求退房，该房屋坐落于 ，建筑面积 ，商品房预售许可证为温房售许字 ，于 年 月 日签订的商品房买卖合同（合同编号：
），并于 年 月 日经温州市房屋交易产权登记管理中心登记备案，备案号 。现双方一致达成协议，同意解除该商品房买卖合同。
该协议书签订后出卖人将原购房款 元退还给买受人，并开据红字冲销收据。
协议双方以上所签真实准确，如有不实，愿承担法律和经济责任。 本协议书自双方签订之日起生效。
该协议书生效后，由出卖人及时向温州市房屋交易产权登记管理中心申请办理退房注销备案手续。
出卖人（签章）：
买受人（签章）：
法定代表人：
委托代理人：
签订时间：
退房协议书14
甲方：_______________(公司名)
委托代理人：_______________身份证号：_______________
乙方：_______________身份证号：_______________
乙方于_______________年_______________月_______________日向甲方缴纳拾_______________万元整(￥：_______________元)购房定金购买小区______________________________房，面积_______________。由于甲方原因造成房屋未能如期交房，且配套设施与前期许诺不符。乙方要求退房，经甲乙双方友好协商，达成如下协议：
1、在此协议签字生效后7日内甲方退给乙方房款人民币：_______________元整(￥：_______________元)。甲方逾期不付，按退款金额的_______________%每天付给乙方违约金。
2、乙方收到甲方全额退款时立即向交付甲方开出的有关收据，甲乙双方所签订的.“定房协议”当场销毁作废。
3、退房所产生相关费用一律由甲方承担，乙方一律不予承担。甲方不得收取乙方任何违约金及其他费用，乙方除要求甲方退回房款人民币：_______________元整(￥：_______________元)，不得提出退回任何其他费用。
4、在签订本协议之日起5日内，乙方保留该房屋的所有权，甲方不得出售他人或转卖，如有违约，甲方须赔偿乙方违约金人民币：_______________元整(￥：_______________元)
5、在协议约定时间内乙方收到甲方全额退款后，甲方收回该房屋所有权，乙方不得干涉甲方对对该房采取的一切正规经营活动。
甲方：_________________
___________年___________月_________日
乙方：_________________
___________年___________月_________日
退房协议书15
本人与_______年_____月_____日与贵公司签订了一份商品房买卖合同，合同号/所购房号为_________________。该合同第八条明确规定：交房期限为_______年____月_____日前，交房条件符合国家和政府的有关规定，且合同中也注明应具备“该商品房经综合验收合格”这一条件，但贵司未能按期交房。
_______年______月下旬贵司在明知该商品房未经综合验收的情况下，向业主发出了收房通知。依据合同第九条规定，贵司的行为已构成违约，须承担违约责任。到目前为止，距该商品房的'合同约定交房期限已超过90天，依照合同规定，本人要求解除此商品房买卖合同，请贵司依照合同尽快办理相关事宜。
本申明一式两份，双方各执一份，经双方签字后具同等法律效力。
业主签名： ___________
公司签收：
日 期：
日 期：
【退房协议书】相关文章：
退房协议书合集6篇08-13
退房申请书08-06
逾期交房退房申请书12-01
安全协议书 安全协议书内容11-18
解约协议书合约解除协议书11-18
外包协议书 服务外包协议书11-18
实用的汽车买卖协议书 车辆买卖协议书11-18
私了协议书11-15
赠与协议书11-16
和解协议书11-16